工期拖延對(duì)抗工程款支付的法律分析——從一拖欠工程款糾紛談起

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話：400-8352-114

　　案情簡(jiǎn)介 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
　　上海金工建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金工公司”），與四川省建筑機(jī)械化工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程公司”）于2004年4月19日簽訂了一份鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同。合同簽訂后，金工公司依約進(jìn)行了施工，至2004年12月10日該工程通過(guò)了質(zhì)量驗(yàn)收。根據(jù)金工公司的結(jié)算報(bào)告，工程價(jià)款為233萬(wàn)元，而工程公司僅支付了132萬(wàn)元，扣除保證金，尚有96萬(wàn)元未付。 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
bbs
　　而工程公司辯稱(chēng)，金工公司在簽訂協(xié)議后未按期結(jié)束工程。按照合同約定，延期一天即執(zhí)行罰款2萬(wàn)元，金工公司延誤工期72天，故請(qǐng)求判令金工公司給付延誤工期罰款1440000元。金工公司針對(duì)工程公司的反訴辯稱(chēng)，金工公司沒(méi)有延誤工期的行為，其是根據(jù)合同約定的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工的，其間有根據(jù)業(yè)主的要求進(jìn)行返工的現(xiàn)象，但不能因此認(rèn)定其違約。 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
　　法院觀點(diǎn) 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
項(xiàng)目管理培訓(xùn)
　　法院認(rèn)為，金工公司與工程公司簽訂的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，未違反法律禁止性規(guī)定，應(yīng)屬有效。對(duì)于工期拖延問(wèn)題，根據(jù)原工程公司提供的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同、施工監(jiān)理日記、工程例會(huì)紀(jì)要、原工程公司來(lái)往函件以及當(dāng)事人當(dāng)庭陳述，結(jié)合工程例會(huì)紀(jì)要的記載和雙方來(lái)往的信函確定的實(shí)際施工工期，金工公司在鋼結(jié)構(gòu)工程中延誤工期共計(jì)8天。在園藝工程節(jié)點(diǎn)中，金工公司共計(jì)施工了21天，結(jié)合有關(guān)證據(jù)，金工公司延誤工期14天，工程延期違約金440000元。兩款項(xiàng)容抵扣后，工程公司應(yīng)給付金工公司工程款526363元。 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
　　律師分析 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
　　工程延期的確定。本案中，工程延期計(jì)算是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問(wèn)題，工程公司認(rèn)為金工公司延期72天，而金工公司認(rèn)為自己并沒(méi)有延期。對(duì)于工程延期的計(jì)算，本律師認(rèn)為，首先是根據(jù)合同有關(guān)工期的約定，確定施工工期，再根據(jù)會(huì)議紀(jì)要、開(kāi)工通知、工程簽證、施工監(jiān)理日記、工程來(lái)往信函等來(lái)確認(rèn)工期是否延期。具體到本案，施工合同已經(jīng)約定了明確的工期節(jié)點(diǎn)，法院又根據(jù)被告提供的來(lái)往信函，確認(rèn)了工期延長(zhǎng)的事實(shí)，又根據(jù)監(jiān)理日記和工程例會(huì)紀(jì)要，確認(rèn)了工期延長(zhǎng)的具體時(shí)間，可以說(shuō)對(duì)工期作了比較客觀的認(rèn)定。 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
pmp
　　工程延期的責(zé)任認(rèn)定。對(duì)于工程延期的責(zé)任問(wèn)題，按照一般的工程延期的原因分析，由于業(yè)主的原因造成工程延期的情況有業(yè)主應(yīng)提供的施工準(zhǔn)備工作完成不足、業(yè)主未按期提供施工中所需要的技術(shù)資料、業(yè)主未按合同約定供應(yīng)施工材料與設(shè)備。由于施工企業(yè)造成工程延期的情況主要是未按照合同約定的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行工程施工。另外，還是監(jiān)理單位及不可抗力造成的工程延期。本案中，工程施工合同已經(jīng)約定了明確了施工節(jié)點(diǎn)，并且第三條第三款亦明確約定了不按約定進(jìn)行施工的罰則，故施工單位應(yīng)嚴(yán)格按約施工，在工程公司已經(jīng)提供證據(jù)工程延期的情況下，金工公司并沒(méi)有證據(jù)說(shuō)明工程延期是由工程公司造成的，故應(yīng)承擔(dān)工程延期的法律責(zé)任。 泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
　　工程延期對(duì)抗工程款支付分析。對(duì)于工程延期能否對(duì)抗工程款支付，本律師認(rèn)為，應(yīng)具體情況具體分析，就實(shí)體法而言，應(yīng)具備以下幾個(gè)條件：業(yè)主認(rèn)為工程延期應(yīng)減少或抵扣工程款，應(yīng)首先說(shuō)明工程延期是由施工企業(yè)造成的，并說(shuō)明工程延期違反了合同約定條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如合同沒(méi)有違約責(zé)任約定，應(yīng)提供證據(jù)說(shuō)明由于工程延期自己受到了損失，如不具備以上條件，業(yè)主以工程延期為理由不支付工程款難以成立。從訴訟程序上講，在施工企業(yè)提出工程款訴訟時(shí)，業(yè)主僅僅為工程延期作為答辯的理由，法院一般不予采信，而要求業(yè)主再行提出反訴，當(dāng)然業(yè)主也可以根據(jù)案件的實(shí)際情況，另行起訴。這主要是因?yàn)楣こ炭钔锨放c工程延期雖然聯(lián)系密切，甚至是直接的因果關(guān)系，但是從訴訟法角度講，畢竟是兩個(gè)法律事實(shí)，兩層法律關(guān)系。本案中，原告金工公司工對(duì)于工程款拖欠提出訴訟后，工程公司亦是通過(guò)反訴形式提出工期問(wèn)題。 http://www.theonlineadagency.com/
　　泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
（作者單位：上海市建緯律師事務(wù)所）泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
泛普軟件-建筑工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)
本文由《施工企業(yè)管理》授權(quán)發(fā)布bbs